施工合同

【精选】施工合同锦集五篇

在人们的法律意识不断增强的社会，我们用到合同的地方越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的施工合同5篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

甲方：

乙方：

本着平等互利的原则，按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规，经甲乙双方共同协商，协议如下：

一、工程承包内容：空调、暖气管道预埋施工

二、工程地点：

三、安全：在施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。

四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司（甲方）的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。

五、乙方应认真按照标准规范和要求施工，工程质量达不到约定的标准部分，经甲方发现，应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工费用，工期不予顺延。

六、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时，经公司确认后调整合同价格，签订补充协议。

七、价格：本工程量为综合包干价人民币元。

八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。

九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求标准，违反相关规定，后果由乙方自行负责。

十、工期：天。

十一、付款方式：项目工程全部完成并验收合格后，一次性支付全部工程款。

十二、结账方式：乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。

十三、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，甲乙双方签字即生效，付清工程款后自动失效。（以票据为准）

甲方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

甲方： 乙方：

(以下简称甲方)现委托(以下简称乙方)承担 工程。经甲、乙双方充分协商，签订合同如下：

一、工程概况：

1.工程名称：

2.工程地址：

3.工程概况：

二、甲乙双方的责任和义务

1.甲方负责提供本工程施工人员的施工场地、楼层施工用电和用水;并提供施工现场专用的有安全防盗措施的仓库，以保证乙方能顺利如期完成工程工期。并承担以下义务：● 按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收 ● 按时支付工程进度款

2.乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料，并保证材料的质量;乙方应在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： ● 场地的管道安放及布线 ● 设备的安装调试

三、工程时间和进度

1、合同签订后，乙方开始对现场进行布线施工和测试线路，完成后通知技术人员入场。

2、工程中甲方对信息点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联系单，

3、在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方应友好协商解决。

四、工程及工程量的变更

1、 由于甲方原因，对工程中提出的修改项目，甲方必须向乙方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。

2、 由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目，必须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工。

五、工程验收

1.采用完工总验收的方式。

2.工程验收标准。

监控图象清晰，符合国家规范要求，终端合格率为100%。

3、双方人员进行验收，由双方人员签字，验收合格报告作为付款依据。

4、工程完工，乙方应根据实际布线、信息点位置出具详细的竣工图纸。

六、系统保证及工程维护

乙方提供质量保证。在工程验收合格后壹年内，因设备自身质量问题发生故障，由乙方免费更换。如甲方在使用过程中因使用或管理不当造成设备损坏，乙方有偿提供设备配件。

七、合同金额

监控设备及安装调试费用总金额为：￥ 元(人民币： 万元整)。

八、支付条款

1.本合同签定后，甲方向乙方支付合同总金额的 %的工程进度款。

2.系统完工后，甲方向乙方支付合同总金额的 %的工程进度款。

3.系统完工并由甲方验收完毕后，甲方向乙方付清其余 %的款项。

4.合同执行过程中工程量的增减，则根据工程联系单，对材料和工作量的增减进行核算，其增减的费用按第八项支付条款决算。

九、售后服务

乙方提供一年免费维护，一年后按成本收取维护费用，响应时间24小时。

十、人力不可抗拒因素

如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素，导致工期延误，则工期顺延。在工程无法完成的情况下，由甲乙双方另行商定解决方法。

十一、违约责任

1.甲、乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。

2.除人力不可抗拒因素外，若甲、乙双方中一方废除合同，需向另一方支付工程总金额 %的违约金。

3.如甲方未能按照合同条

十二、解决合同争议的方式

本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，可向当地人民法院提出诉讼。

十三、合同生效及其它

1.本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效(传真件有效)。

2.本合同所属的附件与本合同具有同等效力。 〈附设备清单〉

3.本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，属合同的组成部分。

4.本合若有未尽事宜，双方友好协商解决。

甲、乙双方同意上述条款，并签字确认如下：

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

发包人：江苏省东台第二职业高级中学（以下简称甲方）

承包人：

甲方因校园建设需要，经东 ……此处隐藏682个字……方签字后生效，生效后各方必须共同遵守执行。此合同一式六份，甲乙双方各持壹份，并送市县市县大中型水库移民危房改造办公室、乡镇政府、市县质监站、市县设计室各壹份。

十四、合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向大中型水库移民危房改造办公室申请调解。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

一、单项选择题 （共15题、总分30分、得分30分）

1. 招标投标法规定,招标方式可分为（ ）. (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、 公开招标

B、 行业内招标

C、 地区内招标

D、 议标

2. 合同法律关系的客体是指（ ） (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、 合同的当事人

B、 合同双方的权利

C、 合同双方的义务

D、 合同的标的

3. 施工合同示范文本规定,属于承包人可以解除合同的情况有（ ）. (本题分

数：2 分，本题得分：2 分。) A、 发包人未按约定时间提供施工场地

B、 非承包人原因工程停建

C、 发包人未按合同规定支付工程款,承包人停工超过28天

D、 当事人协商一致

4. 建设工程施工合同示范文本规定,业主收到承包商递送的索赔通知后的10

天内未作出任何答复,则（ ）. (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、 该项索赔视为已经批准

B、 该项索赔视为已被拒绝

C、该项索赔尚待批准

D、 承包商应进一步提交索赔证据

5. 当施工单位没能达到规定的质量要求时,建设监理公司（ ）. (本题分数：

2 分，本题得分：2 分。) A、 不承担责任

B、 负全部责任

C、 承担连带责任

D、 按合同规定退还一定数量监理费

6. 在FIDIC合同条件中,工程师代表的权力由（ ）授予. (本题分数：2 分，

本题得分：2 分。) A、 建设主管部门

B、 监理单位

C、 业主

D、 工程师

7. 在勘察合同中,承包人义务有（ ）. (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、 负责勘察现场的水、电、气的畅通供应

B、 支付定金

C、 承担因勘察工作漏项而多支出的费用

D、 支付勘察费

8. 按施工合同示范文本规定,施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安

装设备应当由（ ）办理保险. (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、 发包人

B、 承包人

C、 发包人和承包人共同

D、 监理人

9. 施工合同示范文本规定,（ ）是承包方的工作. (本题分数：2 分，本题得

分：2 分。) A、 办理施工临时用地批件

B、 组织设计图纸会审

C、 向甲方代表提供现场生活的房屋及设施

D、 提供施工现场的工程地质资料

10. 公 开招标设置资格预审的目的是（ ）. (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、 评选中标人

B、 减少评标的工作量、优选最有实力的承包商参加投标

C、 迫使投标单位降低投标报价

D、 了解投标人准备实施招标项目的方案

11. 按 FIDIC合同条件规定,在（ ）之后,业主应将剩余的保留金返还给承包

商. (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、 颁发工程移交证书

B、 签发结清单

C、 颁发解除缺陷责任证书

D、 签发最终支付证书

12. 在 选择工程施工分包人方面,监理人有( ). (本题分数：2 分，本题得分：

2 分。) A、 选定权

B、 认可权和否决权

C、 建议权

D、 直接指定权

13. 设 计合同履行过程中,( )属于设计人的责任. (本题分数：2 分，本题得分：

2 分。) A、 确定设计参数的取值

B、 组织对设计成果的鉴定

C、 办理设计成果的报批手续

D、 为现场的设计人员提供必要的工作条件

14. 按 FIDIC合同条件规定,在( )之后,业主应将剩余的保留金返还给承包

商. (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、 颁发工程移交证书

B、 签发结清单

C、 颁发解除缺陷责任证书

D、 签发最终支付证书

15. 某工程合同约定由发包人供应混凝土,混凝土进入施工现场后,经过了承包

人检查试验并通过,但是在使用过程中,承包人又发现混凝土有标号不够的质量问题,则( ). (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、 发包人承担重新采购的追加合同价款,承包人负责拆除重建的费用,工期相应顺延

B、 发包人承担重新采购的追加合同价款以及负责拆除重建的费用,工 期相应顺延

C、 承包人承担重新采购的追加合同价款以及负责拆除重建的费用,工期不予顺延

D、 发包人承担重新采购的追加合同价款,承包人负责拆除重建的费用,工期不予顺延

二、简答题 （共6题、总分30分、得分19分）

1. 简述风险的基本含义. (本题分数：5 分，本题得分：1 分。) Top

风险，就是生产目的与劳动成果之间的不确定性，大致有两层含义：一种定义强调了风险表现为收益不确定性；而另一种定义则强调风险表现为成本或代价的不确定性，若风险表现为收益或者代价的不确定性，说明风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利，属于广义风险，所有人行使所有权的活动，应被视为管理风险，金融风险属于此类。而风险表现为损失的不确定性，说明风险只能表现出损失，没有从风险中获利的可能性，属于狭义风险。风险和收益成正比，所以一般积极进取的投资者偏向于高风险是为了获得更高的利润，而稳健型的投资者则着重于安全性的考虑。

2. 简述FIDIC合同条件的基本特点。 (本题分数：5 分，本题得分：5 分。)

1、由于对土木工程施工的具体情况作了详细的考察，因此，合同文字严密，逻辑性强；内容广泛具体，可操作性强。但有时过于冗长繁琐。

2、监督管理制度严格。合同条款中规定了一整套科学的法律管理制度，如施工监理制度、合同担保制度、工程保险制度等。